律师热线
13057670467
婚姻家庭
遗产继承
建筑房产
损害赔偿
债权债务
公司法务
合同纠纷
刑事辩护
首页
>>文章
建筑安装工程招标书
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经________(建设主管部门)批准,______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书). 一,招标工程的准备条件 本工程的以下招标条件已经具备: 1.本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划; 2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算; 3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水,电,路和通讯条件已经落实; 4.资金,材料,设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工; 5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证; 6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核. 二,工程内容,范围,工程量,工期,地质勘察单位和工程设计单位: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________. (此项也可用表格形式,见附表) 二,工程可供使用的场地,水,电,道路等情况: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________. 三,工程质量等级,技术要求,对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________. 四,工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________. 五,组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________. 六,报名,投标日期,招标文件发送方式: 报名日期:一九______年____月____日; 投标期限:一九______年____月____日起至一九______年____月____日止. 招标文件发送方式: ___________________________________________________________________.七,开标、评标时间及方式,中标依据和通知: 开标时间:一九______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得 超过两个月). 评标结束时间:一九______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般 不得超过一个月). 开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,建设银行和公证处(或工商行 政管理部门)参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工 作). 中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标 价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标.所有投标企业的标价 都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标 剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业.评定结束后五日内,招标单位 通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在 一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同.八,其他: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________. 本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔 偿由此给投标单位造成的损失.投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标 准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必 须加盖单位和代表人的印鉴.投标书必须密封,不得逾期寄达.投标书一经发 出,不得以任何理由要求收回或更改. 在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调 解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院. 建设单位(即招标单位):___________________ 地址:_________________________________ 联系人:____________________ 电话:____________________ 一九______年____月_____日 附:施工图纸,勘察,设计资料和设计说明书(略) 附表: 建筑安装工程内容一览表: ____________________________________________________________________ |工程|工|工程|建筑 面积 |栋|层|结构|地质勘察|工程设计| |地点|期|名称|(或安装项目)|数|数|形式| 单位 | 单位 -------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |备注: |___________________________________________________________________
■ 相关内容
·
工程分包营业税如何缴纳
根据《营业税暂行条例》的规定,建筑业的总承包人将工程分包或者转包给他人,以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人的价款后的余额为营业额。也就是说,存在工程......
·
建设工程承包合同(一)
发包方:_____(以下称甲方) 承包方:_____(以下称乙方) 甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。 1.工程名称:______ 2.工程地点:_......
·
对外建筑工程承包合同
建筑工程承包合同是发包方(建筑单位)和承包方(施工单位、勘察设计单位)为完成某建筑工程而确立相互权利义务关系的协议。国际工程承包合同一般具有以下法律特点: 1.具有国际性。主要表......
·
工程分包合同格式
(一九七三年三月三十日重行修正) 本合同须联同英国土木工程师学会 (I.c.E)的合同通则一并使用. 该合同的印本格式可径向伦敦SwiPgPu 塔夫顿街罗姆尼大厦土木......
·
提起审判监督程序的主体及权限
(一)各级人民法院院长和审判委员会(119)各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决和裁定,如果发现在认定事实上或者在适用法律上确有错误,必须提交审判委员会处理。 经审判委员......
·
民间借贷注意事项
对于民间的借贷,我们需要注意以下方面,来降低自己的法律风险。 第一,最好签订书面协议。民间借贷中等当事人大多会以写“欠条”“借据”的形式代表书面约定,虽......
·
婚内财产协议三种无用约定
婚内财产协议三种无用约定。1、财产归子女在实际的生活中,虽然做了此类财产约定,但这些财产仍然是由父母掌控着。也即从法律上来看,赠与没有履行。当然,没有完成的赠与便不生效。......
·
刑事案件侦查、审查起诉、审理的期限规定
一、侦查阶段1、拘留(30日):(1)拘留期限为3日至7日。(2)对于流窜作案、多次......
·
附义务的赠与合同的法律定义
《合同法》第一百九十条第一项规定,赠与可以附义务。第二项规定,赠与附义务的,受赠人应当按照约定履行义务。赠与合同一般是赠与人单方履行将自己的合法财产送给受赠......
·
劳教场所实现“四防”安全无事故,“四防”是指什么?
四防”是指:防逃跑、防非正常死亡、防所内发案、防重大生产安全事故。...
·
股东收取公司转账的行为认定
否认公司法人格,须具备股东实施滥用公司法人独立地位及股东有限责任的行为以及该行为严重损害公司债权人利益的法定要件。认定公司与股东人格混同,需要综合多方面因素判断公司是否具有独立意思......
·
租赁房屋如何补偿?
拆迁租赁房屋,被拆迁人与房屋承租人解除租赁关系的,或者被拆迁人对房屋承租人进行安置的,拆迁人对被拆迁人给予补偿。被拆迁人与房屋承租人对解除租赁关系达不成协议的,拆迁人应当对被拆迁人......
·
原告起诉是否必须书写起诉状?
原告起诉的方式有两种,书面方式和口头方式。书面方式是指原告向人民法院以起诉状的方式起诉。口头方式是指原告以口诉的方式向人民法院起诉。书面的方式仅可以体现起诉这种法律行为的慎重,而且......
·
讨债技巧—两全其美催款兵法
在我们的生活和工作中,由于人类特有的利己性,常常为了个人或小集团的的眼前利益而不择手段,穷追不舍,功利目的的表现得十分突出。我们承认并尊重人们的个人利益,但如果人从们能够在追求个人......
■ 法律问答
·
你好起诉离婚需要什么手续?结婚证丢失户口迁走可以补办吗?委托
·
请联系我,有个你之前类似的案子
·
离的掉吗? 房产该怎么办
·
两个工人骑摩托车撞到我的货车上,造成一人锁骨断了,一
·
未婚 为了分房 女友想把我的户口迁到她家的户口本上
·
我是一名教师,骨折后在家休养三个月,请问病假工资如何发放?
·
请求哪位律师能够帮助我处理这债务
·
对方由于经营各种行业资金缺乏问我借了8万元做周转答应到1月2
·
眼睛视力0.3瞳孔.6继发性青光眼,没有手术,靠药维持能平几级,都是外伤性的
·
男方在分居期间的债务需要承担吗
·
你好想咨询律师:关于离婚孩子抚养权的问题
·
三月份交的离职表,三月底老板不发给我二月份工资怎么
·
被人骗去套现,X仟,3000现在要我万多,是不是属于欺诈san
·
在实体店买了衣服袖子大概有七八公分脱线问题,可以退货吗?怕老板不同意退货怎么办?
·
有一个同事欠我两万多,昨天跑了,我该怎么办?
·
我想问一下我的孩子去监狱探望
·
你好我问一下会考时需要刷身份证吗
·
转账转错了人联系对方不给退回。
·
半前因为离婚案请了一个律师,一起去开过一次庭,后来法院没有判离婚,现
·
盗窃十万以下,诈骗十三万块钱,钱已归还,对方已出谅解书,会判
·
南京东泽船厂拖欠我们四个月工资未发,我们该如何维权
·
老板拖欠工资不给、约3万元,时间长达6个月之久。多次沟通无效
·
出版译文集,您好,您好,我想出一本译文集,在文章中已经表明
·
和公司签的合同,工作不到半辞职不给最后一个月的工资,签合同以后没有给我们交五险一金!我们怎么维权
知识产权
建筑工程
国际贸易
交通事故
劳动工伤
海事海商
再审申诉
诉讼指南
电话咨询
.|.
短信咨询
.|.
留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师
首页
来访导航
电话咨询