律师热线
13057670467
婚姻家庭
遗产继承
建筑房产
损害赔偿
债权债务
公司法务
合同纠纷
刑事辩护
首页
>>文章
来料加工协议书(轻工)
编号:EMT_____号 日期:____年__月__日于____ 为发展双方在渔网生产方面的友好合作,增进中日两国人民友谊,中国××渔网线厂,地址:____市___(以下简称甲方)与日本国____制网株式会社,地址:日本兵库县赤穗市中;电挂MARUMAKO; 电传5778875MOMOI-AJ(以下简称乙方),在中国轻工业品进出口总公司××省分公司(地址:____光路____号,电挂,0675或-“INDUKT”KW-ANG GHOW电传号码44079KCABCN的协助下,双方代表就渔网来料加工业务问题,经过____年__月、__月和___年__月在____进行充分协商,在平等互利基础上达成如下协议: 一 总则 1.乙方负责提供生产渔网所需的全套设备及必须的零部件,以及扩建厂房建筑安装用的钢材、管道和货车(具体规格要求详见附件一、二),全套设备分新旧两部分,属于全新的,其性能是国际先进水平;属于半旧的设备,其主要零部件需全部换新,并经过全面检修,其性能与同类型号全新的设备一样,设备及零部件价款是优惠价格。 全套设备的生产能力必须达到年产渔网500吨以上,机械性能的正常运转由乙方负责确保,在设备投产后1年6个月内,如发生机械故障或非因操作错误而造成的损坏,乙方应负责派出工程技术人员进行修理和免费提供零配件,由此产生的停工停产所造成的损失,由乙方负责补偿,一年半后发生机械故障,查明原因,双方友好协商解决。 协议签订后,乙方应着手按上述要求进行筹备,甲方将派员到乙方工厂参观设备情况、设备性能,以运抵___工厂进行验收为准。机械的专利和技术资料由乙方免费提供。 2.乙方负责提供足够46台编网机为中心的全套设备所需的原料和辅料(包括染料和树脂)寄存甲方,委托加工,并保证按月均衡供应。 3.甲方负责提供相应的厂房、水电、劳动力及包装物料(包装物料费用由甲方向乙方结算),并负责按照乙方要求的规格、数量和质量进行加工渔网,收取加工费,产品全部交由乙方销售。 4.双方同意,设备价款和加工费均以日元结算。 二 加工数量和加工费 乙方保证每年提供渔网加工数量在500吨以上,每年加工费收入不低于2.4亿日元,甲方保证每年提供加工上述500吨以上或相当于加工收入2.4亿日元以上渔网的生产力。从全套设备正常运转时起四个月做为试产和工人培训期,在此期间内的加工费,以双方同意暂定的产品方案中的加工价为基础,第一个月提高60%,第二月提高40%,第三个月提高25%,第四个月提高10%。上述增加的加工费由乙方负担。 试产培训期满后,应根据不同规格与生产的实际情况,参照双方初步议定的产品方案和加工价(详见附件三,渔网加工费一览表),双方另行议定加工费,以后半年议定一次。调整幅度以不超过10%为限。 三 付款办法 1.设备、零配件和扩建厂房安装所需的钢材、管道及货车的价款为:CMT汕头6.09152亿日元(此数为原价扣除合作减价数36.037万日元,具体规格详见附件一、二)。价款支付方式由甲方通过广州中国银行信用担保,在甲方每次收取的加工费中提取60%分期偿还,直至偿完为止,上述价款的银行利息由甲方负担,年利率为7.60%,利息以最后一批设备的装船提单日期起算。 2.加工费的支付由乙方在第一批渔网装运前15天将不可撤销的即期循环信用证开到甲方。 3.加工费凭汕头装船提单结汇。 四 运、保费 乙方承担原料、辅料运抵汕头的运费、保险费;甲方负责将制成品运抵香港或日本,运保费由乙方承担。设备、原辅料、半成品及成品存放汕头期间的保险费由甲方负责。 五 交货期 为使甲方正常生产,乙方须在甲方储备两个月的原、辅材料,正常生产所需的原辅料,以甲方实际验收的数量为准。为使供料正常,甲方须把每月收到的、使用的以及月底库存的数量,在第二个月初通知乙方,为使乙方业务正常开展,甲方在收到乙方提供原辅料之日起一个月内按时、按质、按量将产品发运给乙方。若在执行中发生问题,由双方友好协商解决。 承揽人在任何情况下均不得留置完成的工作成果。 六 次品处理和损耗率 产品损耗率和次品率双方应努力降低,尼龙复丝暂定为5%,尼龙单丝的损耗率,经试产期实践后,双方另行协商确定。 试产期满后,若甲方因操作上的错误,次品和损耗超过合理的幅度,其超过部分由甲方负责赔偿乙方的损失;若因原料质量不合要求造成次品过多,其损失由乙方承担。 试机所需的原辅料由乙方负担。 七 技术交流 设备运抵汕头工厂后,乙方需派出工程技术人员负责安装机器,调整机械和试机开动,直至机器正常运转,达到产品合格为止。上述工程技术人员在华费用由乙方负担。对乙方提供有关生产上和技术上的秘密,甲方负责保守秘密。 甲乙方同意正式投产后,乙方派出技术工程人员驻厂进行技术上、生产管理上和品质检验上的指导,具体办法双方另行商定。乙方同意甲方在必要时派出工程技术人员到乙方进行技术交流。 八 协议期限 本协议有效期为___年,在协议有效期内,甲乙双方不跟第三者达成同样的或类似的协议。协议期满后,若乙方提出要求,经双方同意可延长___年。乙方提出愿意与甲方长期合作,甲方表示赞赏,并希望乙方尽早提出建议书,以利进一步洽谈。 本协议正本四份、甲乙双方及见证单位各存一份,以中文为准。 甲方:______ 乙方:________ 中国___渔网线厂 日本国_____制网株式会社 中国轻工业品 进出口总公司:_____ 日本国_____产业株式会社
■ 相关内容
·
家具定作合同
____甲(简称甲方),向___木器加工厂(简称乙方),定作下列木器家具,经双方协商订立本合同,共同信守。 1.木料:甲方供应,乙方完成定作的家具后,如有余料应退还给甲方。 2......
·
来件装配协议书(轻工)
编号:(87)CM______ 日期:____年__月__日于______ ______进出口总公司____省分公司,地址:___市____路____号,电挂:“INDUK......
·
修缮修理合同
定作方:____________ 合同编号: 承揽方:____________ 签订地点: 一、修缮修理项目、数量、金额、交货期限 签订时间:年 月 日 ......
·
来料加工协议书(轻工)
编号:EMT_____号 日期:____年__月__日于____ 为发展双方在渔网生产方面的友好合作,增进中日两国人民友谊,中国××渔网线厂,地址:____市___(以下简......
·
讨债技巧—攻心为上催款兵法
在催款活动中,灵活动用攻心的策略,也是出奇致胜的一大法宝。 攻心为上,是古代大军事家孙膑最早提出来的。他说:“凡伐国之道,攻心为上,务先服其心。” “攻心为上催款兵法”的精要......
·
经济补偿金计算及支付指南
近几年,劳动争议中涉及经济补偿金问题的比例畸重,不少人对经济补偿金的计发问题存在争议。以下笔者将经济补偿金计发较多争议的问题加以归纳,以供所需时参考。一、企业什......
·
强制履行的有效要件
构成强制履行应具备以下条件:1、必须有违约行为。2、必须有受害人请求违约方继续履行合同债务的行为。3、必须是......
·
人民检察院对执行机关执行刑罚活动的监督
人民检察院对执行机关执行刑罚活动的监督,是指对生效刑事判决、裁定交付执行的监督,主要包括对判处死刑立即执行判决交付执行的监督和对被判处死缓徒刑或徒刑缓刑犯收押的接受情况的监督,同时......
·
软件的合法复制品所有人的权利
软件的合法复制品所有人依《计算机软件保护条例》第十六条的规定,享有下列权利:一、根据使用的需要,把该软件装入计算机等具有信息处置能力的装置内;......
·
《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的实施办法
中华人民共和国海关关于《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的实施办法(2004年5月25日海关总署令第114号公布自2004年7月1日起施行)第一章总则第一条为了有效实施《中华人民共和国......
·
监视居住的程序
1.监视居住的决定与交付执行法。商根据《刑事诉讼法》第50条的规定,公安机关﹑人民检察院和人民法院都有权决定对犯罪嫌疑人﹑被告人采取监视居住措施法。......
·
接送不合格兵员罪
一、概念及其构成接送不合格兵员罪,是指征兵工作人员在征兵工作中徇私舞弊,将不符合条件的应征公民接送进部队,情节严重的行为。&n......
·
怎样签订商品房买卖合同
许多购房者在房屋交付时才发现眼前的房屋与当初开发商信誓旦旦的承诺相去甚远,或者根本就拿不到房产。但由于商品房买卖契约规定不清或者根本就没有作规定,无从追究开发商的责任。因此,认真签......
·
实用新型的含义?
实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,专利法中对实用新型的创造性和技术水平较发明专利低,但实用价值大,在这个意义上,实用新型有时会被人们又称小发明......
■ 法律问答
·
经济纠纷
·
请问无锡新商品房小区地下车位(汽车)长,宽度标准应该是多少?
·
女儿未满18周岁被人强*希望通过法律途径严惩罪犯
·
我在无锡滨湖区工地做过二年多,现在还有5万多工资没付,老板(
·
今年正月初二早上等红灯的时候被公交车追尾,公交车全责,一个多
·
借款协议如何写合法,我用23万现金借给朋友
·
倒车时撞到被人的车,保险公司应不应该赔偿
·
请问能代理委托吗
·
他人撞我车上,我应承担全部责任吗
·
房屋产权婚后法院裁定
·
外甥在温圳监狱服刑,我想去探望
·
我想了解一下XX宝转账可以做为证据到法院起诉吗,
·
您好,电瓶车冲充了公共厕所的电,车子被收去了怎么办?
·
微信双人夺宝跟一元购有关系吗?算是违法的
·
开了新的借条旧的借条 没收回怎么办
·
阜阳交通事故拘留所在什么地方
·
我交了入股的钱,但是没签合同,我公司的营运操作没给我详细说明,公司的操作我不满意
·
我跟朋友合伙做的民间贷款,我管业务,他管财务。在这期间我们一起像另外一朋友借了400万,借条是写的我
·
王律师,你好,我是一个残疾人双侧股骨头坏死,从2017年现在
·
要回订婚彩礼,我弟弟去年冬天经介绍人牵线
·
您好!我跟我老婆都是重庆的,在浙江可以申请离婚吗
·
工伤认定,保险公司怎么样理赔
·
你好二次离婚:女方有条件可提吗
·
【咨询】一个股权和知识产权的问题
知识产权
建筑工程
国际贸易
交通事故
劳动工伤
海事海商
再审申诉
诉讼指南
电话咨询
.|.
短信咨询
.|.
留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师
首页
来访导航
电话咨询