律师热线
13057670467
婚姻家庭
遗产继承
建筑房产
损害赔偿
债权债务
公司法务
合同纠纷
刑事辩护
首页
>>文章
建设工程勘察设计合同1
发包方:____________________ 承包方:____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条 工程名称__________________; 工程地点__________________; 工程规模__________________; 工程投资__________________。 第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二) 第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法,自合同生效后 天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金 抵作勘察设计费,不足部分委托方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。 委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。 第四条 委托方的义务 1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负 责。 提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件: (1)…… (2)…… (3)…… 3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶 段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条 承包方的义务 1.承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务 书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协 商,另订合同。 3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有 关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂 的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。 第六条 违约责任 1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方 继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下: (1)…… (2)…… (3)…… 2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付 给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。 3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设 计费5‰的违约金。 4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设 计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下: (1)…… (2)…… (3)…… 5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。 6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察 设计费的5‰计算。 第七条 争议的解决方式 合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管 部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会 申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。 第八条 经双方协商一致,增加补充下列 项条款(没有增补以“空白”记入)。 第九条 附则 本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定 执行。 本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资 料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效 力。 本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本 份,分别报送业 务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。 委托方(盖章): 承包方(盖章): 鉴(公)证意见 地址: 地址: 经办人 法定代表人(签名): 法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章) 委托代理人(签名): 委托代理人(签名): 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 电话: 电话: 电挂: 电挂: 邮政编码: 邮政编码: 签约时间 年 月 日 签约地点__________ 年 月 日 有效期限 至 年 月 日 附表一: 建设工程设计委托书 委托方委托承包方进行________________设计工作。 工程设计项目表 ┌────┬────┬────┬───┬──┬────┬──┬────┐ │工程编号│项目名称│建设性质│投资 │规模│建筑层数│结构│设计内容│ ├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────┴────┴───┴──┴────┴──┴────┘ 〔说明〕空格如不够用,可以另接。 附表二、 工程、地质勘察委托书 ┌────┬───┬────┬────┬────────┬──────┐ │建设单位│ │工程名称│ │ 场地位置 │ │ ├────┼───┼────┼────┼────────┼──────┤ │设计单位│ │要求提交│ │提出任务书日期 │ 年 月 日│ ├────┼───┤ │ ├────────┼──────┤ │ │ │勘察资料│ │要求提交资料日期│ 年 月 日│ │勘察技术│ │ │ ├────────┼──────┤ │ │ │ 内容 │ │要求提交资料份数│ 份 │ │要求 │ │ │ ├────────┼──────┤ │ │ │ │ │附任务书附图 │蓝图 份 张│ ├───┬┴──┬┴──┬─┴─┬─┬┴──┬────┬┴──┬───┤ │顺序号│总图 │建筑物│设计地│层│高度 │建(构)│结构 │对差异│ │ │编号 │名称 │坪高 │数│(米)│筑物等级│类型 │沉降敏│ │ │ │ │(米)│ │ │ │ │感程度│ ├───┼───┼───┼───┼─┼───┼────┼───┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───┴───┴─┬─┴─┴───┴────┴──┬┴─┬─┤ │ 建(构)筑物基础 │ 主要设备说明 │地下│备│ ├─┬──┬─┬─┬────┼─┬─────────────┤ │ │ │形│尺(│材│砌│单位荷重│设│ 设备基础 │下设│ │ │ │ 米│ │ │ │ ├─┬──┬─┬──┬───┤ │ │ │ │ ×│ │置│(吨/米│备│形│尺(│材│砌 │单位荷│室备│ │ │ │ 米 │ │ │ │ │ │ 米 │ │置深│重(吨│ │ │ │ │) │ │深│)或总荷│名│ │ ×│ │度(│/米)│或情│ │ │ │ │料│ │ │ │ │ 米│ │米)│或总荷│ │ │ │状│寸 │ │度│重(吨)│称│状│寸)│料│ │重(吨│地况│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ) │ │注│ ├─┼──┼─┼─┼────┼─┼─┼──┼─┼──┼───┼──┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴──┴─┴─┴────┴─┴─┴──┴─┴──┴───┴──┴─┘ 〔说明〕空格如不够用,可以另接。 附表三: 建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表 双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料 ┌────┬──────────────────┬────┬─────┐ │序号 │ 文件和资料名称 │份 数 │提交日期 │ ├────┼──────────────────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴────┴─────┘ 〔说明〕空格如不够用,可以另接。 附表四: 勘察设计文件交付日期一览表 ┌────┬──────────────────┬──┬──┬────┐ │序 号 │ 勘察或设计文件名称和内容 │份数│质量│提交日期│ ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴──┴──┴────┘ 〔说明〕空格如不够用,可以另接。
■ 相关内容
·
建筑安装工程承包合同(四)
订立合同双方: 建设单位:_________(以下简称发包方) 施工单位:_________(以下简称承包方) 双方经充分协商,达成如下协议: 第一条:工程名称: ......
·
工程建设监理合同
_____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。 1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称; ......
·
建筑安装工程招标书
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经________(建设主管部门)批准,______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在......
·
建设工程拆迁房屋合同
订立合同双方: 建设单位:____,以下简称甲方; 拆迁户(单位):____市(县)____区(镇)____街(路)____号房主(代表人)____,以下简称乙方。 根据__......
·
什么是拘留?
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留: (一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的; (二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;......
·
公租房的使用权是否可以转让
公租房的调配只能有公租房管理局操作,不能私底下转让,只能退还给公租房管理局。按照国家现行法律规定,公有住房的承租权在没经产权所有人允许的情况下,不能擅自转让。如果征得产权所有人或单......
·
劳务合同与劳动合同的区别
根据我国《劳动法》的规定:“劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议。”其基本法律特征有:(1)合同主体一方是劳动者,另一方是用人单位,劳动者与用人单位之间具......
·
债务承担与第三人自愿履行
第三人自愿履行行为,系指既无法律规定也无合同约定,第三人自愿向债权人履行债务的一种事实行为。对于第三人自愿履行行为的性质,学术界存在着不同观点,有的认为第三人自愿履行是一种赠与行为......
·
一方下落不明,对方如何离婚?
如果一方下落不明1年以上不满2年,根据《最高人民法院关于适用若干问题的意见》第12条规定:“夫妻一方离开住所地超过一年,另一方起诉离婚的案件,由原告住所地人民法院管辖。”此时原告就可以......
·
公司财产不足以清偿债务,股东要承担责任吗?
根据《最高院关于公司法若干问题的规定》第十八条的规定:有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东未在法定期限内成立清算组开始清算,导致公司财产贬值、流失、毁损或者灭失,债权人......
·
诽谤罪
一、概念及其构成诽谤罪,是指故意捏造并散布虚构的事实,足以贬损他人人格,破坏他人名誉,情节严重的行为。1、客体要件&nbs......
·
股权质权的实现
股权质权的实现是指股权质权人于其债权已届清偿期而受清偿时,处分出质权而使其债权优先得到清偿。股权质权的实现是质权人所享有的优先受偿权的落实,是设立股权质权的最终归结。 1.股权质权......
·
知识产权国际保护条约
1883年之前,世界上还没有一项知识产权国际性保护条约,这就给世界各国科学技术的交流带来诸多不便。例如,1873年奥地利政府在维也纳举办了一个发明国际展览会,但世......
·
如何选择合适的律师?
遇到纠纷,如何选择适合您的律师?好律师应该有扎实的法律功底,完善的知识结构,丰富的实践经验,开放的办案思维,高超的论辩技巧以及无畏的时代精神。这是对好律师的基本要求,针对于企业法律......
■ 法律问答
·
我在小程序上买了某服装,怎么
·
买水车犯法吗?怎样处罚
·
山东的物流集团在常州凌家塘物流中心设的一个点,对外打广告说招
·
如果有人欠钱不还,电话打不通,微信不回,如果被抓入看守所,那
·
工地上,拖欠工资,能帮我们要回吗?
·
关于民事的咨询,我家父请我堂妹夫喝酒
·
想起诉离婚,咨询一下两个孩子的抚养权
·
扬律师你好,李家山看守所初九上班吗,可以买东西送给再押人员吗
·
南京市龙凤花园小区物业赖着两年多不走,法院判决立即撤离
·
离婚出现问题现在过不下去了
·
我在厂里干活,工资乱扣,所有规定就是老板一句话,想怎么弄就怎
·
律崔律师你好?,我咨询你个事,别人该我一万块钱五年了,你能帮
·
我司聘用一国企内退人员,工作将个月,认定为不能胜任工作/span>
·
你好,我想问下贺州八步的看守所的具体位置在哪里
·
一女子婚内出轨一男的,后来离婚,男的娶其他女的结婚生子,这女
·
你好,我在一公司兼职做招商,一周两天;一月工资三K,无交金san
·
你好,律师,骑摩托车被小车撞骨折了,怎么处理
·
请问,我是祖业房拆迁时要房产证咱办?
·
我的手受伤了老板只发半月工资给我
·
准备办一张信用卡,透支5000最久可以拖到什么时候还
·
工地干活,左手无名指被利器切断,小拇指骨折,包工头手里干活,
·
是先立案,还是先鉴定再立案?
·
买房首付,流水不够贷款下不来,开发商要求我加一成首付就可以批下来,现在也没钱加首
·
我是某小区三楼住户。地暖供热。温度一直达不到要求。在十四度到十七度之间。给供热公司打电话处理了好几
知识产权
建筑工程
国际贸易
交通事故
劳动工伤
海事海商
再审申诉
诉讼指南
电话咨询
.|.
短信咨询
.|.
留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师
首页
来访导航
电话咨询