南京律师
律师热线 13057670467
婚姻家庭遗产继承建筑房产损害赔偿
债权债务公司法务合同纠纷刑事辩护
首页 >>文章

因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求哪些赔偿?

根据合同法规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:

1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。

3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。

4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

■ 相关内容
·合作开发房地产风险
      房地产合作开发是指具有房地产开发资质的一方与提供建设用地使用权或提供资金、技术、劳务等一方或多方在共担风险、共享收益条件下合作开发房地产项目。最高人民法院于2005年6月18日颁发了法释[......


·因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求哪些赔偿?
      根据合同法规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常......


·以个人名义与施工队签订合同,老板拒付工资员工要还款吗?
      实际中,公司老板拒付施工队工资,公司员工与施工队签订合同,员工是否有义务还款,要看签订合同的甲方名称。  所以,根据签名的不同有以下处理:  1、如果合同是以公司名义签订,那......


·建筑工程拖欠工程款要什么时候起诉?
      在实践中,被拖欠工程款该在什么时候到法院起诉,实则就是诉讼时效问题。按照《民法通则》的规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。而诉讼时效期间从知道......


·商标注册申请前的查询
      商标注册申请前的查询通常是指商标注册申请人在申请注册商标前,为了解是否存在与其申请注册商标可能构成冲突的在先商标权利,而进行的有关商标信息的查询。商标注册申请前查询有两条途径:一是......

·买房应注意的细节
       1.权属证书        一般来说,许多房地产项目在预售时,证书不是很全,虽然有些可以慢慢补齐,并不影响买家的购买与居住,但是也有......

·一审没有申请鉴定,二审中还可以再申请吗
      当事人在一审中不愿申请司法鉴定,未承担举证责任。二审法院可以重新确定举证期,由对方当事人申请鉴定。且申请鉴定属于当事人应有的诉讼权利,法律并未规定一审未申请鉴定的当事人不能在二审提......

·建筑工程合同无效逾期竣工的,发包人能否要求赔偿工期拖延损失?
      1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。常见的具体情形有:(1)没有取得建筑施工企业资质等级的单位或个人,冒用、盗用具有资质等级的建筑施工企业的名义去承揽工程。......

·劳动争议案件中约定管辖条款是否有效?
      劳动争议纠纷具有特殊性,不适用协议管辖。实践中,劳动合同一方的用人单位大都是采用格式合同与另一方的劳动者订立合同。协议仲裁机构和对仲裁裁决不服提起诉讼的法院都是用人单位所在地或者劳......

·民间借贷中现金交付,无借条,怎么认定借贷关系
      对于原告(出借人)主张的大额现金借款,被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明,人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当......

·缔约过失责任
      缔约过失责任是指在合同订立过程中,一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务,而致另一方的信赖利益的损失,并应承担损害赔偿责任。缔约过失责任的产生,前提是企业在签约过程中有不规范的......

·缴利润基数包干,超收分成合同
      发包方:__________________,简称甲方;  承包方:__________________,简称乙方;  企业经营者:__________________。  根据_......

·专利申请的初审
      国务院专利行政机关收到申请人递交的文件,按《中华人民共和国专利法》的规定,要对申请人提交的文件(依专利法第二十六条、二十七条两条规定的文件)进行初步审查,初步审查的目的是看申请人提......

·单位专利权人
      单位专利权人,是指申请专利的权利人是单位,专利被批准后,专利权归单位所有,单位成为专利权人。《中华人民共和国专利法》规定:“执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的......


■ 法律问答
·您好,我小姨妹在一家网络直播公司上班,现不知道什么原因被抓,
·抚州市临川区看守所电话号码是多少?
·开始是拉架的,被打了鼻子后还手,二级轻伤,对方也是打到鼻子,
·咨询,我家房屋遭到暴力拆迁、众多家人遭到暴力的殴打至伤至残
·在不是出租房的情况下双方写下合同是否有效法律效果
·手在厂里受伤了。少了一节指头。怎么处理呢
·有人举报2008年--2013年在永定非法采矿被刑拘,涉案人
·孤寡老人的宅基地可以赠与或转让吗
·被人骗去套现,X仟,3000现在要我万多,是不是属于欺诈san
·单立户问题,我男友是房山区农户
·我想告南航,您好,您好,我想告南航,我在乘坐南航飞机时,托
·已经起诉法院了,会不会被判刑san
·你好,最近收到法院传票,原告是物业公司,告我一直拖欠物业费。
·您好,我想咨询下我丈夫前年扫黑除恶被抓,法院给我打电话让我交
·女孩骑自行车左急转弯与正常直行的电动车发生事故责任在谁?
·为了家产我把人打了。人家做了轻级。人家不要钱。就像叫我坐牢。有什么能解决的办法吗
·孩子抚养费纠纷
·我老公出车祸了,责任认定对方全责,家里比较困难,付不起医
·我父亲去他的堂哥家玩耍,可谁知我父亲去之前有喝酒,当我父亲到
·你好律师,我开的车是南通市的,我是兰州市永登县的,可以在永登县法院起诉
·驾驶与准驾不符的发单代码是1709A的要拘留吗
·老房子翻盖新房子地皮事情
· 这事该怎么处理呢,我们公司有位员工入职第一天就拿走了部门聚餐的400元之后联系
· 我小孩在学校被同学打了,耳膜大穿孔,四次手术未医好,经法庭判了学两万多元医药费

知识产权建筑工程国际贸易交通事故
劳动工伤海事海商再审申诉诉讼指南

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师