南京律师
律师热线 13057670467
婚姻家庭遗产继承建筑房产损害赔偿
债权债务公司法务合同纠纷刑事辩护
首页 >>文章

因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗?

当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。

工期拖延,就是建筑工程合同违约的一种。根据合同法规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

因此,因发包人原因导致工期拖延的,承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。

通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:

1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。

2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。

3、发包人逾期提供甲供材料。

4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。

■ 相关内容
·缺陷工程分包商和供应商的质量责任
      分包商对缺陷工程的责任规定的分包合同中,而分包合同的质量责任与主合同的责任是联系在一起的。此外,分包合同中可能还有特别的质量责任规定。我国《建筑法》第五十五条规定:“建筑工程实行......


·在房屋接管验收中,对质量问题如何处理
      在房屋接管验收中如发现质量问题,可根据其对房屋不同的影响程度分别处理:  (1)影响房屋结构安全和设备使用安全的质量问题,必须约定期限由建设单位负责进行加固步强维修,直至合格。影响......


·缺陷工程的受害人为什么要尽快通知保险人或保证人?
      建筑工程通常工期很长,履约过程也相当复杂。为了保证承包商能够按照合同要求完成合同义务,业主通常要求承包商提供履约保函或履约担保书。在承包商没有按照合同履行合同时,保证人根据保函的条......


·因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗?
      当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。工期拖延,就是建筑工程合同违约的一种。根据合同法......


·应当准与离婚的情形
      (一)重婚或者与他人同居;(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;&nb......

·离婚时“全职太太”可否请求经济补偿?
      《中华人民共和国民法典》第一千零八十八条规定,夫妻一方因抚育子女、照料老人、协助另一方工作等因素负担较多义务的,离婚时有权向另一方请求补偿,另一方应当给予补偿。具体办法由双方协议;协......

·物业禁止未购买、租赁车位的业主在小区内停车, 是否合法?
      物业禁止未购买、租赁停车位业主的车辆停放小区,很多业主认为物业没有权利禁止其车辆进出小区。但是物业服务合同是一种典型的双务、有偿合同,物业、业主均应认识到在行使合法权利的同时要履行......

·物流合同的法律风险
      1、第三方物流商与顾客之间的合同风险。在第三方物流主合同中,物流经营人承担的责任很大。从货物接收到货物最终交付到客户手中,在整个过程中无论何时何处,无论是否在其实际控制之下,或转由其......

·行政主体能否成为被告?
      行政机构成为行政主体的具体类型主要有:  (1)依照法律、法规或者规章的授权规定而直接设立的专门行政机构,如专利复审委员会、商标评审委员会等;  (2)获得法律、......

·民间借贷无效情形之预扣利息
          预先扣除利息,俗称“抽头”,是出借人预先从本金中扣除利息的行为。《合同法》第200条规定,“借款人的利息不得预先从本金中扣除,利息预先从本金中扣除的,应......

·一审期间未提出诉讼时效抗辩,在二审期间提出已过诉讼时效抗辩能否得到法院支持?
      不能得到支持。但若基于新的证据能够证明对方当事人的请求权已过诉讼时效期间的情形除外。《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第四条当事人在一审期间未提出诉讼......

·什么是计算机软件?
      计算机软件属《中华人民共和国著作权法》保护的范围,该法第三条规定:“本法所称的作品,包括以下形式创作的文学、艺术、自然科学、社会科学、工程技术等作品……;八、计算机软件;……......

·发生医疗纠纷时应如何收集证据
      患者一方为有效地维护自己的合法权益,及时、有效地收集证据,应当注意以下事项:      1、发生医疗纠纷时,患者首先要有收集证据的意识,应立即向医院要求将病历资料复......

·恶意或因重大过失取得票据的不享有票据权利
      票据上的权利随票据而转移。原则上,持有票据的即可享有票据上的权利。然而,绝对地遵循这一规则,有悖诚实信用原则,交易安全也因此受到损害。因此,各国法律又规定,票据转让过程中受让人主观......


■ 法律问答
·农村盖房子,邻居天上占了我家的地面平方,打这官司可有几成的营
·新房装修纠纷,我间新房装修好了
·您好刘律师:我问一下结婚5个月要离婚,给女方的财礼怎么办?
·你好我想起诉离婚,需要什么
·债权人有权让其出让实际股份吗
·现儿子、儿媳正在离婚
·厨师行业6个月试用期后离开,综合保险用人单位需要缴纳吗
·医疗,请问;在医院就医,请问;在医院就医,医生误诊,开错了*,导
·某某逾期一天按照以4000为基数的利4%收取每日逾期费用,合法吗
·房屋拆遷賠償法律咨詢
·敲诈是否存在,这件事是否构成敲诈
·白城市女子看守所现在可以探监吗!具体时间是怎么规定的
·朋友,在平顶山被人起诉,他要是坐牢的话在那做?他是郏县人,怎
·我结婚已有六了,有一女儿六岁。感情早就破裂只是为了孩子坚持着,请问要是离婚孩子判
·劳动法婚假,我是晚婚,我是晚婚,婚假具体天数是多少?在进公司之
·贩*0.5克盗窃6000能判几年?
·我想问下我这个会被入个人档可以开无犯罪记录证明吗
·农民工干活不但拖欠工资还以黑社会威胁
·律师您好!与201823号与某某公司签订连锁加盟合同
·咨询一下,我签订了房屋买卖合同(合同签订时间2019年12月
·去年购买的车库,前两天发现被别人使用了
·你好,想咨询一下工伤赔偿
·小车停在小区被划,物业赔偿吗san
·陈律师好!我接到您的律师函,有关借呗,花呗欠钱的事仪,我的钱

知识产权建筑工程国际贸易交通事故
劳动工伤海事海商再审申诉诉讼指南

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师