南京律师
律师热线 13057670467
婚姻家庭遗产继承建筑房产损害赔偿
债权债务公司法务合同纠纷刑事辩护
首页 >>文章

发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?

一般情况下,承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料:

1、书面催告发包人限期支付工程款。

2、如发包人逾期未予支付,承包商准备停工,应向发包人发出停工通知书,通知书要载明停工的具体时间。

3、与此同时,对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单,请监理或者甲方代表签字确认,形成索取机械费、材料费的证据资料。

4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。

5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:

(1)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

■ 相关内容
·发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?
      一般情况下,承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料:1、书面催告发包人限期支付工程款。2、如发包人逾期未予支付,承包商准备停工,应向发包人发出停工通知书,......


·发包人或者监理人未出具工期顺延签证,承包如何证明工期顺延
      工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿等形成的签认证明。其中非承包人原因停工造成工期拖延的工期签......


·发包人迟延支付工程款,承包人能否主张工期顺延
      首先,应看施工合同的具体约定,在发包人迟延支付工程款多长时间的情况下,承包人可以顺延工期。发包人迟延支付工程款,承包人可以请求发包人支付延迟支付工程款利息,未必停工或者顺延工期。尤......


·发包人写了工程款欠条不给钱,怎么起诉?
      一般情况下,追讨工程欠款的,可以收集以下证据资料:1、证明双方当事人身份的证据材料。个人的是双方身份证资料,公司的是双方工商登记资料,如营业执照或工商查询资料。2、证明建设......


·自首情节
      根据《刑罚》第67条的规定,自首分为一般和特别自首两种。    二、一般自首    根据《刑罚》第67条的规定,一般自首,是指犯罪分子犯罪以......

·商品房预订协议的规定
      售房人与购房人在签订商品房预售合同或者出售合同前,双方当事人可以通过订立商品房预订协议的方式确定该套商品房的买卖意向,确定商品房的预订,售房人和购房人应签订书面的预订协议,预订协议......

·发行公司债券的程序
      (一)股份有限公司、有限责任公司发行公司债券,由董事会制订方案,股东会作出决议。  (二)国有独资公司发行公司债券,应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。......

·股票发行及上市法律意见书(4)
      六、股份公司所有或使用的主要资产状况股份公司目前所有或使用的主要财产为股份公司发起人折股投入股份公司正常经营活动形成。根据评估公司出具的&nb......

·行政主体能否成为被告?
      行政机构成为行政主体的具体类型主要有:  (1)依照法律、法规或者规章的授权规定而直接设立的专门行政机构,如专利复审委员会、商标评审委员会等;  (2)获得法律、......

·未签劳动合同超过1年,二倍工资支持多少
      2022年2月21日,最高法院与人社部联合发布了《关于劳动人事争议仲裁与诉讼衔接有关问题的意见(一)》(人社部发﹝2022﹞9号),对此进行了明确,意见第二十条规定,用人单位自用工之日起满一年......

·违约责任的法律定义
      违约责任是指当事人一方不履行合同债务或其履行不符合合同约定时,对另一方当事人所应承担的继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等民事责任。合同法第107条规定,当事人一方不履行合同义务或者履......

·网络中的商业经营行为
      网络中的商业经营行为包含如下类型:1、通过互联网系统而完成的实体商品交易,即网络购物;2、任何通过互联网系统完成的计算机信息的访问、下载、上传、存储、交换和修改以及许可......

·保证合同诉讼时效
      保证是担保的一种形式。《中华人民共和国担保法》(以下简称《担保法》)第6条规定:本法所称保证,是指保证人和债权人约定。当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保......

·讯问强制性
      讯问具有法律强制性,它对双方都是需要的,这是法律区别于道德等规范的必要条件。法治社会是一种法律秩序,法律秩序要想同道德秩序一样人皆自觉自愿地遵循是不现实的。法治社会没有法律强制性保......


■ 法律问答
·不知道什么情况!就被派出所带走
·你好!我在网上贷款,立刻贷,被骗6000怎么处理
·陈律师你能讲温州话吗?我关于房屋拆迁、政府没有公平合理赔偿,
·因感情不和分居两年多,这两年他也跟另一个女人住一起,想离婚,
·在KTV上班手机被警察扣留了什么时候归
·你好律师,我想起诉离婚!改走什么过程
·我是1990~2001年在高淳区漕塘供销社上班,1990年签
·孩子(女孩)实在是无法沟通管教,性格怪异,好的时候能正常沟通活泼开心,但是经常出现莫名其妙的不开心沉
·你好!我的车没有逾期但是这个分期公司把我的车扣了,这个怎么san
·钱借出去,要不回来
·如果一直联系不上人的话 可以以诈骗来报案?
·开了挖机干了活,拿不到工资
·农村合作医疗包不包括妇女生育.
·尊敬的吉律师: 您好!我是一名到了退休年龄的职工,
·我是楚雄人,在昆明能办零时的身份证吗
·农村集体土地。纠纷。
·房产纠纷,现在的房子户主是母亲
·单位把我孩子学生档案给弄丢了,我想起诉
·你好,我想咨询一下法律问题
·能要回吗?,请问:我今年在某驾校学车
·我想请教下2019年我在碧桂园买的房屋后来不想要了买房押金碧
·我从江苏省连云港市东海县新水晶市场经营户通过微信交易买了个翡
·我的房子将要被拆迁,有人到我家来说我的房子要被征收
·健身房交的一年的钱可以退吗?

知识产权建筑工程国际贸易交通事故
劳动工伤海事海商再审申诉诉讼指南

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师