南京律师
律师热线 13057670467
婚姻家庭遗产继承建筑房产损害赔偿
债权债务公司法务合同纠纷刑事辩护
首页 >>文章

在那些情况下工程发生变更时,承包人可以提出理赔?

根据合同法规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

也就是说,由于发包人导致工程变更,给承包人造成损失的,要承担赔偿责任。而在实践中,发包人存在以下行为时,承包人可以要求赔偿:

1、由于发包人技术和管理方面的失误引起的工程变更。

如发包人变更投标时业主和监理工程师已批准的施工方案;或未按合同的技术要求施工,造成工程质量不合格。

2、现行的工程变更实施细则不完善,可操作性不强,或建设过程中没有严格执行设计变更管理办法。

■ 相关内容
·因工程分包延误,承包人是否有权主张工期顺延
      存在分包情况下,发包人与承包人应相互配合,发包人应于约定的期限内向承包人交付符合施工要求的工作场地。分包时,应考虑承包人的施工顺序以保证工程顺利完成。发包人另行分包的工程不能影响承......


·发包方拖延验收,竣工日期的起算点
      建设工程完工后,承包单位应当按照国家竣工验收的有关规定,向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告,请建设单位组织竣工验收。建设单位收到竣工验收报告后,应及时组织有设计、施工、工程......


·开工通知载明的开工日期与开工条件具备的关系
      开工条件成就是承包人进场开始正常施工的前提条件,若开工条件未成就,即使发包人按施工合同约定的时间发出开工通知,承包不能进场施工,或者只能进行一些前期辅助工作,不可能展开大规模施工行......


·在那些情况下工程发生变更时,承包人可以提出理赔?
      根据合同法规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量......


·退休前解除劳动合同是否违法?
      从法律角度来说,用人单位违反了《劳动合同法》对老职工的特殊保护规定。通常情况下,单位和劳动者在劳动合同到期时,都有权单方面终止合同关系。但是针对工龄较长且将要达到法定退休年龄的老职......

·民事裁定书(指令下级法院再审或决定提审用)
      法院诉讼文书样式75    (××××)×民监字第××号    ……(写明原审当事人的姓名或名称和案由)一案,××××人民法院于××××年××月××日作出(××××)×民×字第×......

·用人单位在企业规章制度中规定罚款条款是否合法有效?
      《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第十九条用人单位根据《劳动法》第四条之规定,通过民主程序制定的规章制度,不违反国家法律、行政法规及政策规定,并已向劳动者公......

·申请法院强制执行的程序
        (一)受理范围:经本院一审作出的,已发生法律效力具有执行内容的民事判决书、裁定书、调解书,以及行政和刑事判决书、裁定书中有财产执行内容的案件;已生效的涉外仲裁裁决、争议标......

·网签与备案有何区别
      一是含义不同。网签是房地产管理部门为规范房地产企业的销售行为,防止开发企业“捂盘”以及一房多卖而建立的一个网络化管理系统。交易双方签订合同后,到房地产相关部门进行备案,并在互联网上......

·交通事故责任无法判定,可以要求对方赔偿吗?
      每当出现交通事故,事故双方如果无法通过交警判断责任主体时,通常都是各自承担损失,亦或是协商私了。如果说无法判定责任主体可否直接要求赔偿呢,?这个问题就需要根据具体情况而定了。交......

·刑事开庭阶段程序
      开庭阶段可分为五个阶段: (1)宣告开庭之前,书记员应先查对公诉人、当事人、证人及其他诉讼参与人是否到庭,向诉讼参与人及旁听群众宣读法庭规则,请审判长、审判员入席,并向审判长......

·商品房产购销合同
      甲方:  乙方:  甲乙双方为购销____渡假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。  一、乙方向甲方购买座落在____渡假村____组团内____......

·离婚时,能主张分割土地补偿费吗?
      土地补偿费是对农村集体土地所有权的补偿,只能分配给本集体经济组织成员,因此该款具有身份属性。夫妻一方不具有该集体经济组织成员资格的,不能要求集体经济组织分配土地补偿费,也不能在离婚......

·假释的条件和考验期?
      假释的条件:1、对象是判处有期徒刑或者无期徒刑的犯罪分子,而且必须不是累犯以及因杀人、爆炸、抢劫、强奸、绑架等暴力性犯罪被判出10年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。2、刑期限制条......


■ 法律问答
·你好你知不知道全南被头法庭的电话号码
·我们雇佣司机开车把人撞死了,法院判我们赔偿21万,可我们没能力赔偿。结果会怎样
·尊敬的吉律师: 您好!我是一名到了退休年龄的职工,
·房产纠纷,现在的房子户主是母亲
·经常有车违规停车在我们店门口报警也没看到来处san
·个体工商户需要为雇用员工缴纳社保吗
·全户消亡,女儿嫁人了,把土地立下遗嘱,女儿是否可以继
·我朋友办了一张信用卡,信用卡额度15000,他说花了13
·您好!我老家老房0平米左右,一直是我爸打理几十,现在
·残疾人国家有补助吗,我母亲今年78岁
·货车国二发动机能换国四发动机不,交管部门需要什么手续
·行政许可撤回造成的停产停业如何补
·您好!政府采空区拆迁房补助一户105000元。我这户三口人,
·老板把名贵的酒寄放在员工那,签了保管合同,员工起贪念把名酒卖了,员工犯了什么物权
·请帮我查查我快舟钱包要还多少
·这件事情该怎样来维护男方的合法权利?
·1994交了一百块钱养老保险,为什么现在要给退回来
·你好,杨律师,我是做装修行业的,客户已经搬进去了,没有签验收
·感情不和,分居两年,协议不成,怎么办
·因龄原因辞退有什么标志,而且工厂没交保险
·轿车和电瓶车发生交通事故,电瓶车驾驶员需要动手术治疗,通知保险公司的情况下,机动车驾驶人需要先行垫
·首付后,到银行做按揭,结果我的流水不够请问能退押金和首付款san
·请问~装修公司人找不到了~拿了钱做事做一半~怎么办
·中国 有没有父债子偿的相关法律

知识产权建筑工程国际贸易交通事故
劳动工伤海事海商再审申诉诉讼指南

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师