律师热线
13057670467
婚姻家庭
遗产继承
建筑房产
损害赔偿
债权债务
公司法务
合同纠纷
刑事辩护
首页
>>文章
开工通知载明的开工日期与开工条件具备的关系
开工条件成就是承包人进场开始正常施工的前提条件,若开工条件未成就,即使发包人按施工合同约定的时间发出开工通知,承包不能进场施工,或者只能进行一些前期辅助工作,不可能展开大规模施工行为。不考虑实际情况下,在非因承包人原因而导致开工条件尚不具备的情况下,单纯以发包人或者监理人发出的开工通知中记载的开工时间为实际开工时间,不符合事实。因此在非因承包人原因而导致开工条件尚不具备的这种情况以开工条件具备的日期为实际开工日期,但若是因为承包人的原因导致不具备开工条件的,仍以开工通知上记载的开工日期为准。
■ 相关内容
·
如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利
施工合同常常会发生变更,确定当事人的意思表示不仅应该看施工合同约定,还应看当事人的实际履行行为。虽然承包人未按照约定申请工期顺延,但是如果发包人在相关会议纪要,往来函件、承诺函等文......
·
开工通知载明的开工日期与开工条件具备的关系
开工条件成就是承包人进场开始正常施工的前提条件,若开工条件未成就,即使发包人按施工合同约定的时间发出开工通知,承包不能进场施工,或者只能进行一些前期辅助工作,不可能展开大规模施工行......
·
在那些情况下工程发生变更时,承包人可以提出理赔?
根据合同法规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量......
·
发包方拖延验收,竣工日期的起算点
建设工程完工后,承包单位应当按照国家竣工验收的有关规定,向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告,请建设单位组织竣工验收。建设单位收到竣工验收报告后,应及时组织有设计、施工、工程......
·
中国人民保险公司国际保险条款海洋运输货物保险条款
一、责任范围 本保险分为平安险、水渍险及一切险三种。被保险货物遭受损失时,本保险按照保险单上订明承保险别的条款规定,负赔偿责任。 (一)平安险 本保险负责赔偿: 1.被保险......
·
发包人迟延支付工程款,承包人能否主张工期顺延
首先,应看施工合同的具体约定,在发包人迟延支付工程款多长时间的情况下,承包人可以顺延工期。发包人迟延支付工程款,承包人可以请求发包人支付延迟支付工程款利息,未必停工或者顺延工期。尤......
·
房地产法律纠纷及处理方案
常见的房地产法律纠纷主要有以下几种:(一)房地产权利的变化引起的纠纷,如典当、抵押、商品房预售、租赁、在建项目的转让这一类的法律纠纷,在法律关系上既有债的关系,也有物权的关系。......
·
认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求撤销的期限
根据《专利法》第四十一条规定,自专利局公告授予专利权之日起六个月内,任何单位或个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,都可以请求撤销该专利权。...
·
涉外婚姻案件送达中应注意的实务问题律师解读
我国调整涉外婚姻送达的法律规定,1、全国人大批准加入的《关于向国外送达民事或者商事司法文书和司法外文书公约》,简称《海牙送达公约》,该条约于1992年1月1日对中国生效。根据《海牙送达公......
·
第三人代替履行合同义务的约定
合同依法成立,合同履行的主体应当是订立合同的双方当事人,也就是说应当由合同债务人向合同债权人履行义务,合同的债权人按合同规定,享有追索债权的权利,这是对订立合同双方当事人――执行主......
·
专家辅助人的意见属于什么证据
首先,专家辅助人,具备某学科领域的专业知识,经公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人申请,在法院同意情况下,到庭对鉴定人作出的鉴定意见发表意见,辅助其进行诉讼的人员。——百度百科由此......
·
关于离婚案件的证据材料有哪些?
一、离婚案件的当事人在提起诉讼或答辩时,必须提供下列证明材料:1、姓名、性别、出生年月、身份证明(包括身份证、工作证或户口簿)等。&nb......
·
劳动合同条款的法律运用
设定劳动合同条款时应注意条款齐备、用语明确规范等方面的要求。合同条款包括必备条款和商定条款,前者包括劳动合同的期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止的......
·
重大飞行事故罪
一、概念及其构成重大飞行事故罪,是指航空人员违反规章制度,因而发生重大飞行事故,危及公共安全,造成严重后果的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体,是空中运输的正......
■ 法律问答
·
我儿子在汕头市看守所看守汕头有多少个看守所
·
吴律师你好,我和儿媳争吵两句,儿媳两年都不回家导致他们俩口子
·
请问醉驾没出事故,会有什么处罚?(车速在20~30码左右)
·
我大哥因传播邪教现被关在洱源县看守所,我能去探视吗?我家祥云
·
李律师您好,我陆文贤,木渎镇人。原在金山村上山头有一处房屋,
·
你好,我想请问一下,我在武夷山凯捷工地受工伤八级,能赔偿到多
·
离婚孩子有财产分割权么,孩子今22岁了
·
你好,离婚,2年,女孩抚养权跟男方,目前7岁,女孩要跟着妈妈
·
南京市女子监狱是否可以送达民事诉讼状以及在线开庭审理案件?
·
离婚案件交多少律师费
·
涉嫌敲诈勒索,警察执法,警察执法,因为工作被打断,又完全搞不清楚
·
民事纠纷---邻里
·
我是受害方,需要个人维权
·
您好,几个月前在分期教育报了名,后来不想学了,可是机构不同意退款,我怎么办,是分期的
·
蔡某某,原籍平阳县山门镇人,2005年与湖北襄阳籍女性王某某
·
我和老公没有结婚证 要是分手孩子归谁
·
我有民间借贷可以找你吗
·
产品促销人员与超市是否存在劳动关系
·
申请劳动仲裁,仲裁委说不符合,驳回,要去法院起诉吗?
·
您好!本人出生淮安市,現領台灣身份證居住台灣,10幾年前我拿
·
小产权有没有土地证这合同有没问题根据中华人民共和国合同法有关规定在同等自愿结合的
·
租房子的合同出租房子上房主姓名是电脑打印的。这样合同具有法律效应么
·
被人东西砸到,眼角流血,缝了针,没太在意,一个月后视网膜脱落,想起诉他,法医说时
·
我的银行卡被江苏省高邮市公安局给冻结了,我现在我联系公安局,
知识产权
建筑工程
国际贸易
交通事故
劳动工伤
海事海商
再审申诉
诉讼指南
电话咨询
.|.
短信咨询
.|.
留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师
首页
来访导航
电话咨询