南京律师
律师热线 13057670467
婚姻家庭遗产继承建筑房产损害赔偿
债权债务公司法务合同纠纷刑事辩护
首页 >>文章

发包人欠付工程款承包人主张工期顺延的条件

因发包人欠付工程款,承包人主张工期顺延,应满足如下条件:(1)工程款未予以支付系发包人原因,而非承包人原因;(2)施工合同约定延期支付工程款构成工期顺延事由;(3)因工程款延迟支付导致工程无法正常进行,施工人不能正常支付工人工资,购买材料,支付机械设备租赁费等。工程迟缓或者停工,并影响整体工期。(4)承包人提出了工期补偿申请,通常应该有书面证据,包括停工申请、付款申请、索赔报告、签证单会议纪要、信函等。总之,对发包人迟延支付工程款与工期顺延的关系进行具体分析,不宜直接将发包人拖延支付工程款的时间作为工期顺期天数。

■ 相关内容
·在那些情况下工程发生变更时,承包人可以提出理赔?
      根据合同法规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量......


·开工通知载明的开工日期与开工条件具备的关系
      开工条件成就是承包人进场开始正常施工的前提条件,若开工条件未成就,即使发包人按施工合同约定的时间发出开工通知,承包不能进场施工,或者只能进行一些前期辅助工作,不可能展开大规模施工行......


·发包人欠付工程款承包人主张工期顺延的条件
      因发包人欠付工程款,承包人主张工期顺延,应满足如下条件:(1)工程款未予以支付系发包人原因,而非承包人原因;(2)施工合同约定延期支付工程款构成工期顺延事由;(3)因工程款延迟支付导致工程无法......


·因工程分包延误,承包人是否有权主张工期顺延
      存在分包情况下,发包人与承包人应相互配合,发包人应于约定的期限内向承包人交付符合施工要求的工作场地。分包时,应考虑承包人的施工顺序以保证工程顺利完成。发包人另行分包的工程不能影响承......


·上班因私事请假回家,返回途中发生交通事故算是否可以认定工伤
      《工伤保险条例》第十四条第一款第(六)项规定:“在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的,应当认定工伤”关于如何认定“上下班途中”,《......

·什么是强制医疗?
         强制医疗涉及公民的人身自由权利和社会的公共安全,原来由公安机关决定和执行。新修订的《刑事诉讼法》将这一制度纳入特别程序,规定了严格的操作规程,由人民法院审查决定,......

·技术培训合同的法律定义
      技术培训合同,是指当事人接受委托方的委托,对委托方指定的有一定专业技术的技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所签订的合同。技术培训合同培训的对象是具有一定的专业技术的技术人员,......

·作为个体工商户的被告在判决前注销,而法院仍判令其承担责任的,二审应否发回重审或改判
      被告当事人原系个体工商户,其在一审法院立案受理后,判决作出前被注销,故该案原列明的被告主体(个体工商户)应变更为经营者,一审法院判令由该个体工商户承担的责任应由经营者承担,但考虑到......

·非法采矿罪
      一、概念及其构成非法采矿罪,是指违反矿产资源保护法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值......

·债权人救济:公司解散和清算中的赔偿制度
      根据中国《公司法》的规定,股东在认缴的出资额为限对公司承担责任。一方面,这极大地激活了投资者的欲望,投资者可以运用公司形式有效地控制投资风险控制;另一方面,这却为部分投资者利用公司......

·建设工程投标报价的依据
      企业定价的基本依据是其生产经营的成本和市场供求状况。其中生产经营成本是指企业在生产商品和提供服务过程中发生的各种活劳动和物化劳动耗费的总和,既包括直接材料费用、人工和制造费用,又包括......

·人体伤害法医鉴定程序
      人体伤害法医鉴定程序怎么走?人体伤害法医鉴定程序主要分为五步,首先是提出要求鉴定的申请,然后是缴纳鉴定费,受理立案,作出鉴定结论和书面通知鉴定结论。一、人体......

·如何缴纳商标业务规费?
      一、简要说明  根据《商标法》第六十三条和《商标法实施条例》第五十八条均规定:申请商标注册及办理其他商标事宜的,应依法缴纳相应的费用。  二、缴纳途径  (一)直接办理  1、......

·过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪
      一、概念及其构成过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪,是指过失损坏广播电视设施、公用电信设施,造成严重后果,危......


■ 法律问答
·自然灾害补贴款,你好!属自然灾害的房屋严重受陨
·你好!丈夫家暴过程中,妻子自卫伤人承不承担责任
·前妻从别人手里借了15万,让我一起签字,并没有告知借钱数目,
·学校手机合约,开学的时候在不知情的情况下
·本案已开过庭我该如何做,因老伴因三轮车在后面碰她电动车尾部跌到受伤被原运城市人民
·我已在公司工作15年,公司倒闭,我现在可以拿到最高赔偿金多少?
·你好!之前谈过的女朋友,借我四万多多元钱,现在要分手,钱应该怎么讨回???谢谢!
·车祸保险理赔与工伤理赔有冲突吗?盐城保险工伤能不能双理赔
·户口问题,我朋友的户口在二十年前在原住地托人迁出后丢失了现在他应该怎麽办才能把户
·一审终止合同不服上诉二审,二审维持原判,不服还可以申
·工伤住院,无医疗费,老板不闻不问!
·我是如皋的,今年验兵我有纹身,罚款7万,还要拘留,这有法律依据么?
·你好律师,请问你,容留卖淫罪可以取保候审吗
·群主组织人来发抢红包,扫雷。而且他中了可以不发,基本上都是发1000的运气霉一天
·过想卖一千块钱的鞭炮,被查给我按了运输危险品,和买卖,能受到什么处?
·我有一台车卖给了车商他又转手了如果车出现意外伤人了。车没过户我的名字请问能生效吗
·我给已婚的女人同居她是重婚罪吗?
·犯人在看守所家人寄钱可不可以加菜
·我于向开发商缴纳108万购买商铺,可是到目前为止商铺所在地的旧房屋还未拆迁也执行
·房屋产权归属,我父亲是以前的退伍伤残军人八八年安置到地方县城并转交地方民政局安置
·就是村干部把救济粮丢埋了,不给农民吃,叫人用农用车拉埋了,两
·一个私人开的装修公司在我门市上赊欠了很多材料款他们本人给我签了自己的名字摁了手印而且还说好了每月付我
·我在一个小工厂务工,进厂时没问清楚辞职怎么辞职的,压了一个月的工资我想问问我该怎
·协议离婚不成要想走诉讼离婚我具提该走哪些步骤?

知识产权建筑工程国际贸易交通事故
劳动工伤海事海商再审申诉诉讼指南

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师